...Müdürlüğü’ne ait taşınmaza ilişkin kira bedeli ödemesinin... ...Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi... ...nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para... ...Müdürlüğü’nün 20.12.2017 tarihli yazısı ile … TL borç tahakkuk...

...hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan ödenek dilimlerinin... ...edildiği, ancak taraflarınca da “yükleniciye ödeneklerin bittiğine... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..    65  2021       65  2021     ...dilekçesi ile idarenin başvuru yazısında özetle; yeniden...

...tarihli ve E-88941 sayılı yazısı ve eklerinde özetle... ...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... 75 2022     15” , Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..  ...ilerlenmesi; sözleşmedeki ödeme şartlarına, imalatların...

...için koruma kurulunun onay yazısı idareye ulaşana kadar... ...uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin... ...Uzatım Kararı ile verilen 58 günlük süre uzatımı... ...durdurulduğu bu 3 günlük sürenin yükleniciye ilave süre olarak... hattında yapılan değişikliklerin, ..

...kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince... (Yargıtay 15. ...23820879-858-E.430 sayılı yazısında belirtilen 1.494... maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük... Sözleşmenin 35. (Yargıtay 15. ...için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli...

esas işin adının   “ esas işin tanımının   “ 4.930.560,00 TRY” , 4.930.560,00 TRY” , ...personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler... ...idarenin gönderdiği cevap yazısı ve eklerinde, alt... ...giderler dahil olaraktan alt yükleniciye yaptırmasıdır...

...davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...olarak feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım... ...işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması... ...ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi mümkündür... (Yargıtay 15 HD. 23.2.2015 tarih ve E.