Söz konusu Sözleşmede; - “Yüklenicinin sözleşme konusu... ...ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan... ...geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen... ...Okulların açılış tarihinden 40 gün önce başlanıp, açılış...

Sözleşmenin 10. ...makul süreyle ilgili olarak yüklenicinin gecikme cezasından... 12.04.2010, E. 2010/2104)   ...davalı vekilince yasal süresi içinde karar düzeltme isteminde... ...onayan Dairemizin 17.09.2009 gün ve 2009/2752-2009/4789...

Yüklenicinin görüş ve talebi... ...2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Karayolları... ...hariç tutulmak kaydıyla, 21/10/2020 tarihi itibarıyla ortaya... ...artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili... ...maddelerin yayım tarihinden 20 gün sonra, yürürlüğe girer...

...hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL... ...idare tarafından 29.06.2010 tarihi olarak belirlendiğini... ...üzerinden sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının... Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 20.

...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kastamonu... ...nedeniyle 22/04/2021 tarihinde 20 gün süre uzatımı verildiği... ...fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen... ...ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli... ...uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre...

...r arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmeni... Sözleşmenin 9.2-3. ...bildirmek zorunda olduğu, yüklenicinin itirazlarını... ...edilmiş, 15.2.1-(L) bendinde güncel indeksin tanımı yapılmış...

...teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip buna... ...intikalinden sonra 15 gün içinde ödeme yapılmaması... Diğer taraftan sözleşmenin 41/7. maddesinde, yüklenicinin sözleşmenin...

...anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ Munzur... ...iş artış/eksilişlerinin gündeme geldiği, bu imalatlara... ...çıktığı, Bu imalat kalemlerinin %10 iş artışı kapsamında... ...tamamlanması aşamasında yüklenicinin itirazı üzerine... ...a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi...