...sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim...

revize iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, yüklenici tarafından hazırlanan ve 2.

...olduğundan hakedişi düzenleyen Elektrik Teknikeri …in sorumluluğu bulunmamaktadır.

...gereken tarihin belirlenmemiş ve bu tarihten sonra davacı yüklenicinin ilgili bankaya ödediği komisyon bedellerinin...

maddesinin (b) bendinde ise, Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.

...farkları karşılayacak payı içerdiğinin kabul edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi...

...olarak yaptırılacak yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar; a) Yüklenicinin birim fiyatlarının tespitinde kullanarak teklifinin...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenici 17.05.2013 tarihli...

...yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale...

Davacı yüklenicinin dayandığı 13.2.1987 tarihli olur (genelge-iç yazışma...