...günlük çalışma ile) hakedişe dahil edilerek ödemede bulunulması sonucu oluşan … TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir. , kullanılarak ekonomik olarak en uygun olana göre kontrollük ile yüklenici tarafından tespit edilir.

...kamu görevlisinin kusurlu davranışı ile açıklanabilecek bir kamu zararına sebebiyet vermediği, hatanın idari soruşturmaya konu edilmesi gerektiği, şu halde tazmin hükmünün uygulanması işe esas sözleşmenin değiştirilmesine yol açacağı ama bu durumun hukuken mümkün olmadığı, yüklenicinin yapılacak kesintiyi adli yargıya taşıması halinde...

Yüklenicinin görüşü ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; idare tarafından belirlenen 400 kVA AL/AL Sargılı Hermetik tip transformatörün bedelinin mevcut piyasa koşullarına göre çok yüksek olduğu ve bu fiyatlarla temin edilmesinin taraflarının zararına sebep olacağı, söz konusu transformatör...

maddesinde: “Yüklenici ilgili aya ait bilet gelirleri cirosunun % 35’ini (yüzde otuzbeş) (vergi ve yasal... maddesine göre kamu zararına sebebiyet verildiği aşikârdır.

...cezai şart ödeneceğinin düzenlenmediği, davacının geç ödemeden kaynaklı bir zararı var ise bunu hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek kabul etmesi gerektiği, davacının böyle bir itirazının olmadığı, sözleşmenin 16.1.1 maddesindeki hükmün yanlızca yüklenici olan davacı şirket için konulan bir hüküm olduğu, bu hükmün davalı...

...sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan davalı idare işleminin iptali ve 50.000.-TL manevi zararın tazmini istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; davacı şirketin sözleşmede... ...belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25'inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun...

...ödemelerinde oluşan gecikmeler ve iş artışı nedeniyle asgari verilebilecek süre değerlendirildiğinde iş kapsamında toplam 226 gün ek süre verilmediği, yükleniciye herhangi bir avantaj sağlama ve kamu zararı oluşmasının söz konusu olmadığı, bu iş kapsamında fiyat farkı ödemesi öngörülmediğinden ayrıca idarenin sebebiyet verdiği haller dolayısıyla...

yüklenicinin “ Destan Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi” ,  alt yüklenici tarafından yapılan iş kısmının adının   “