...gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all... Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı 43 üncü maddesinde “  ...sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

... eksiklikleri için davacı yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılan işler bedeli 642.987,65TL’nin ... gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası ... tespitine, birleşen davanın ise reddine karar vermiştir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda yer verilen 27’nci maddesi... Bütün bu işlere ait her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.” denilmektedir. ...bedelli … işinde, emniyet tedbirlerinin alınması ve geçici trafik işaretlemesi yapılması işleri...

... öngörüldüğü, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde de yer verilmiş olması nedeniyle ... fiyat farkı hesaplanabileceği, fiyat farkı hesabında temel endeks olarak sözleşmeye göre ilk ... sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla ... değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma veya teslim yeri.

’ın ilave gerekçesi ile ... tarihli ve ….. tarihli ve ... Yüklenici ... ...tarihli Mal Alım Sözleşmesi ve eki Teknik Şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri... tarihli ve ... ...İlam konusu tutarın 320 nolu bütçe emanetleri hesabına alındığı ancak henüz bütçeden fiili...

maddesi hükmünce tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ... alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka bir işten elde ettiği ya da ... da sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 46 ve 48.

... gerekir ki; İlamda; “katı atık bertaraf ücreti hesabında sadece yüklenici firmanın katlandığı maliyetlerin ... hesaplamalarına eklenmesinin Kılavuza ve işin şartname/sözleşmesine aykırı olduğuna karar verilmiş ve katı atık bertaraf ücreti, Belediyenin tesisleri daha ... önce 4734 sayılı Kanun kapsamında işleten yüklenicilere ödediği hakedişler üzerinden hesaplanmıştır ...