Yukarıda yer verilen Şartnamenin 24 üncü maddesi... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Az yukarıda açıklandığı gibi BK’nın 158/II. ...1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini...

...programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu...

...kotu) istinat duvarı yapılması gerektiği, yukarıda belirtildiği gibi aynı anda farklı bölgelerde... ...var olan şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca refakat görevlisi...

...hangi çatı imalatının yapılacağı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen...

...ve daha önce ödenen hakediş tutarının çıkarılması suretiyle kesin hakediş tutarının... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...tarafından farklı tarihlerde talep edilen, fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen...

...olarak iş programının revize edilmesi hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın... ...2021 tarihinde imzalanan işe ait sözleşmenin yukarıda yer verilen hükümlerinde 2021 yılı ödeneğinin...