...göre işin durduğu süre oranında süre uzatımı verilebilecektir.” şeklinde bir düzenlemenin yapıldığı, Sonuç olarak, verilen süre uzatım kararlarına istinaden, uzatılan süreye bağlı olarak yüklenici tarafından fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunulduğu, bu talebin idaresince uygun görülmemesi üzerine, yüklenicinin idaresine vermiş...

...değil, malın teslim edilmeyen kısmı üzerinden kesilmesi sözleşme hükümlerine ve kanuna aykırılık teşkil etmeyeceğinden, yüklenici hakedişlerinden zamanında teslim edilmeyen akaryakıt tutarı üzerinden onbindebeş oranında gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir.

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...Tam) ve Akıllı Kart Bir Biniş Ücreti (Tam Aktarma) değişim oranı ile fiyat farkı hesaplanacaktır.” düzenlemesine yer...

(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli... Süre uzatım kararına istinaden üçüncü revize iş programı yapılmıştır.

...kesinleşmesiyle yeniden hüküm tesisine yer olmadığına” dair verilen karar davalı ve birleşen 2010/204 ve 2010/188 Esas sayılı... maddesi hükümlerine göre fiyatının belirlenerek yüklenicinin alacağının saptanması gerektiği açıklanmıştır. Bu durumda sözleşme ve eklerinde çimento katkısı oranının belirtilmemiş olması halinde gerek %10 gerekse %15...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... a2 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranı) 0,30 İn/İo İhal 14.3. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

...Mezarlıklarının Bakımı Onarımı ve Rehabilitasyonu İşi” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı... tüm giderleri yükleniciye aittir. tüm giderleri yükleniciye ait olup teklif fiyata dahil edilecektir.

... ve teslimatı gerçekleşmeyen kısmın sözleşmenin %98,76 oranına tekabül ettiği; sözleşmeye konu 3 adet Mıg Kaynak Makinesinin ... anlaşıldığından, yüklenicinin edimini yerine getirmemesi üzerine yüklenici davacı şirket ile ihaleyi gerçekleştiren idare arasındaki ... değerlendirildiğinde, davacı hakkında tesis edilen yasaklama kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır ...