Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. sayılı kararı ile hükmün bozulmasına karar verilmiş, bozma kararı üzerine Danıştay 13. sayılı kararı). ...beyanlara katılmanın mümkün olmadığını, kaldı ki bu oranında değişerek 3/10 olduğunu, sözleşmenin 14.

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...Bilirkişi Raporuyla, İşin, 29/06/2018 tarihi itibarıyla %66 oranında tamamlandığının tespit edildiği, 02/07/2018... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. sayılı kararda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin ...

Dairesinin 16.1.2020 tarih ve 10777 sayılı kararı)   Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir. ...gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (on binde 3) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmüne yer verilmektedir...

...bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile %6 oranında kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri... e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. ...dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde...

...verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara... 31.08.2013 tarih 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan fiyat farkı kararnamesi uyarınca ödenecektir. ...sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.” “

...ihale sözleşmelerinin matbu bir metin halinde müvekkiline -yani yüklenicilere- imzalatıldığını, HİGŞ ve sözleşmelerin... ...kapsamında yüklenilen işin işçilik maliyetinin artışlar oranında revize edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar... DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE Davacı vekili müvekkili firmanın davalı yanca ihaleye çıkarılan ...

...fiyat farkı hesabında, asgari ücrete dayalı işçiliklerin oranını temsil eden a1 katsayısının belirlenip dikkate alınmaması... Daire’de yargılaması sonucu çıkarılan 08.09.2014 tarih ve 250 sayılı İlamın 11. ...maddesi uygulandığında asgari ücretteki değişiklik sonrasında yüklenici bu personelin ücretini asgari ücretteki artış miktarı...

...nde, iş programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek... ...sürenin uygun olmadığı, Konu ile ilgili Yüksek Fen Kurulu kararı çıkıncaya kadar idare tarafından onaylanan iş iş... ...bu işlerin ihale edilebilmesi için proje maliyetinin % 10’u oranında başlangıç yılı ödene­ğinin ayrılması ve daha...