ne ad altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır. ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır. ...eksikliklerin giderilmemesi halinde günlük gecikme cezasının ¼’ü oranında gecikme cezası uygulanmasının belirtildiği, İdarenin...

... bir hüküm bulunmadığı, Yeni birim fiyatın tespitinde, yüklenici kârı ve genel giderlerin de ayrı bir girdi olarak yer ... gerekmekte olduğu, bu girdi kalemine ilişkin oranın % 25 oranını aşmamak şartıyla sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun ... gerektiği, İşin sözleşmesi ve eklerinde öngörülen yukarıda açıklanan usul ve esaslara göre hareket edilmesi halinde taraflar ...

Kararı, asıl ve birleşen davalarda taraf vekilleri temyiz etmiştir. ...üzerine alınan bilirkişi raporunda da işin fiziki gerçekleşme oranı %86,3546 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda, davacı yüklenicinin, verilen ilave sürelere rağmen, işi bitiremediği sabittir.

... gerektiği, İdaresince verilen her süre uzatımı ve ödenek aktarma kararı sonrası, sözleşmesinde belirtilen sözleşme ödeneği ile ... programında 2020 yılı için bu ödeneğin sabit tutulması ve imalat oranı tamamlanana kadar fiyat farklarının 2020 yılından ödenmesi gerektiği ... ödeneğin idare tarafından temin edilemediği ve bu hususta yükleniciye tebliğ yapıldığı hususu göz önüne alındığında; 2021 ...

ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyaten tedbir kararı verilmiştir. -TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. ...yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin Onbinde 3 (Üç) oranında gecikme cezası kesilir.

Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak en fazla üç olması durumunda, her bir aykırı iş için, yukarıda belirtilen ceza oranı uygulanarak, yüklenicinin, sözleşmesi 4735 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin (b) bendine göre ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedilecektir…” hükmü yer almaktadır.

(2) Yüklenicilere; a) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve ... makam tarafından, b) Yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler ... işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz ...