...soğutmalı motor gücü 31 Kw azami günlük 75 km (akaryakıt, bakım dahil)” özellikte 1 adet “hidrostatik vakumlu kaldırım... , kullanılarak ekonomik olarak en uygun olana göre kontrollük ile yüklenici tarafından tespit edilir.

Bu bakımdan süre uzatımının yoğun kış şartları gerekçesiyle verildiği değerlendirilmektedir. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Esas yönünden inceleme: Yüklenici ile idare arasında ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

CEVAP ; Davalı vekili cevap dilekçesi ile özetle; müvekkili ile yüklenici- sigorta ettiren dava dışı ... ...yapıldığını, dolayısıyla kefalet senedi veren müvekkilinin sorumluluğunun kalmadığını bildirmişse de idarenin kesin...

...sözleşme imzalamadığında özel hukuktaki gibi sözleşme öncesi sorumluluğunun (culpa in contrahendo) bulunduğu kabul edilmektedir... Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır.

Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. ...doğrultusunda hakediş düzenleme yetkisinin kontrol teşkilatının sorumluluğunda olduğu, Düzenlenen 19 nolu hakedişte fiyat...

...yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...edilerek yenilenen- “Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabı (2012...

maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, yükleniciler hakkında 26. ...ocaklarda üretim için gerekli izinlerin alınmasının idarenin sorumluluğunda olduğu, iş programına göre yapılması gereken...

...denetleme hakkı ve yürütmenin yasamaya ve halka hesap verme sorumluluğu anlayışına uygun olarak yapılması gerektiği... başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç bakımından gerekli olmasını ve