...davalı idarenin ise davacıya yer teslimi sırasında önceki yüklenici tarafından yapılmış imalâtları detaylarıyla... ...sahibinin talimatında açıkça ısrar etmesi halinde yüklenicinin sorumluluğundan söz edilemeyecektir.

Tüm bu iş ve işlemler yüklenici firma sorumluluğunda olup yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır.

...aşamasında onayı bulunması nedeniyle ihale yetkilisinin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu bakımdan kamu zararından komisyon üyelerinin sorumlu tutulmamaları gerekmektedir.

...Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın (Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü) 25/01/2022 tarihli ve 360018... Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait sözleşmenin 08/09...

...geç fark edildiği, iş programının gerisinde kalınması sorumluluğunun Yükleniciye ait olması sebebi ile ilgili imalat... (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...imalâtlar, temel ve temele bağlı olan temel üstü imalâtlar bakımından) süre uzatımı verilen 10/12/2020 tarihi ile 25...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...işin cezalı çalışma sürelerine kalması durumunda kusur ve sorumluluğun yüklenicide olduğu, bu kapsamda sözleşmede öngörülen... ...programına uygun ilerlemesi hususunda sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette olduğu...

...şirket ile 217.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp yükleniciye 256.060,00 TL ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici... ...işlerinde geçici kabul yapıldıktan sonra da, yüklenicinin sorumluluğu devam etmekte olup, fırtınada çatının hasar...

Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. ...yapı denetim görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşleriyle... ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...