2020/2995) Yüklenici tarafından sunulan ön projelerin uygun olmadığının...
yüklenici alt yüklenici - Arama Sonuçları
...ve idarenin davette gecikmesinin (ilk firmayı eleme süreci) yüklenicinin sorumluluğunu kaldırmayacağını belirterek, yasaklama...
...teminatının gelir kaydedileceği ve kesinti yapılacağı hüküm altına alınmış olup işin tamamlanmasının ardından yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun bulunması durumunda kesin teminatı paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edileceği ve varsa kalanının yükleniciye geri verileceği ifade edilmiştir.
...belirtilen veya genel hükümlerden kaynaklanan belirli şartlar altında sona erdirilmesi işlemidir. Kanunda bu sebepler dışında yükleniciye fesih hakkı tanınmamıştır. Yüklenici hakkında Kanunun 26. Sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
...tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
...kesintisi, revize iş programı, fiyat farkı hesaplanması hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara... ...aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ÜFE Genel... Yüklenicinin görüş ve talebi; 31/03/202,01/04/2021 ve 14/04...
Yüklenicinin görüş ve talebi; Rüzgar Enerji Santralinde 12/10 ... zararın giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğundan gecikme cezasının kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı ...
İnşaatı” işinde, teklif cetvelinde yer alan “TBY-28 :Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine konulması” iş kaleminin birim fiyatına piyasadan malzeme temin edilmesi ile kırılmasının birim fiyata dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.
Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş ... günlük gecikme cezası (sözleşme bedeli x %0.06 (on binde altı)) nın ½ si TL/gün ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten ...
...açtığına göre bu taleplerin birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu alacak kalemlerinin asıl davada değerlendirilip davacı yüklenicinin alacak kalemlerinden mahsup edilerek sonuca gidilmesi doğru olmadığı gibi, asıl davada davacı yüklenicinin fiyat farkı talebinin reddine karar verilmesine rağmen davalı...