6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...onayına sunmak zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş programında değişiklik... ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

...Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme (İtme) İşi... ...gönderilen yazı ve eklerinin incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine... Hükümleri yer almaktadır.

...kısmında bulunan yatay milli terfi pompaları yerine, dikey milli pompa kullanılmasının idaresince... Not: Mevcut EMP’ler aynen kullanılmaya devam edilecektir. ...Anlaşmazlığın, yüklenicinin karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yer alan, şehir...

...imzaladığı, işin ifasını taahhüdüne uygun olarak yerine getirmediği, uyuşmazlık konusu olayda... ...2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, yer tesliminin 24.09.2010 tarihinde yapıldığı... maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir.

...yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 29.09.2021 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

...yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 29.09.2021 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

...Kanunu’na göre 10/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Emet... ...Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100 günlük süre uzatımı verildiği... ...halinde ceza ile ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması...

İş programı ” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on...