...için, sorumluların göndermiş olduğu savunma yerinde görüldüğünden, bu tutar için ilişilecek... ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama... ...190/1 poz nolu iş kaleminin yeni birim fiyat tutanağının düzenlenmesinde esas alınan yeni...

...İşleri Genel Şartnamesinin 37’nci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması... ...miktar artışına gidilen araçları da İdareye teslim etmiştir. Bu hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına sunulur ve onaydan...

...gereken tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği görülmektedir... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu... ...belirtilip, yüklenicinin idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği dilekçesinde... ...mutakip 7 gün içinde şantiyeyi tutanak ile teslim almak, inşaat ruhsatının alınmasından...

...cevabında; yüklenicinin 11.04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını, yüklenicinin... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür.

...cevabında; yüklenicinin 11.04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını, yüklenicinin... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür.

...Şartnamesinin 19 uncu maddesine istinaden yer tesliminden 5 gün sonraki 12.01.2019 tarihi ile... ...verilmediği ve teknik personel bildirim cezası tutanağı düzenlendiği ve gecikme cezası kesilmesi... …” hükümleri yer almaktadır.