...güzergâhını da gösteren taşıma mesafe tutanağı ile A=1+0,2/M (b+d+2(c+e) 3f) formülündeki... ...yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması... ...gösteren herhangi bir belge bulunmadığı halde 1 yerine 1,75 alınması ve böylelikle Yükleniciye...

...yapılması (70x35x2 cm-patinatolu yüzey)” imalatı yerine, seramik kaplama imalatı yapılmasına... ...06/03/2021 tarihli dilekçesi ile Anlaşmazlık tutanağı ve ekinde sunulan birim fiyat analizlerinden...

...Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...değişikliği yapılmadığı, imalat oluru ve fiyat tutanağı düzenlenmediği, idarenin yazılı... Hükümleri yer almaktadır.

...için, sorumluların göndermiş olduğu savunma yerinde görüldüğünden, bu tutar için ilişilecek... ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama... ...190/1 poz nolu iş kaleminin yeni birim fiyat tutanağının düzenlenmesinde esas alınan yeni...

...İşleri Genel Şartnamesinin 37’nci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması... ...miktar artışına gidilen araçları da İdareye teslim etmiştir. Bu hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına sunulur ve onaydan...

...gereken tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği görülmektedir... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu... ...belirtilip, yüklenicinin idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği dilekçesinde... ...mutakip 7 gün içinde şantiyeyi tutanak ile teslim almak, inşaat ruhsatının alınmasından...

...cevabında; yüklenicinin 11.04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını, yüklenicinin... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür.