...tarafından onaylanmadığı ve iş deneyim belgesi düzenlenirken sözleşmeye... ...okul inşaatı işlerinin tamamlanarak yeni bir yapı inşaatının gerçekleştirileceği... ...eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği... ...tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

’ya tek başına, ödettirilmesine karar verilmiştir. Her ne kadar sözleşme eki özel teknik şartnamenin... ...rayiç bedeli arasında yüksek meblağ farkı olması ve ölçü birimlerinin... Bu miktarlara uygulanacak yeni fiyat da usulüne uygun şekilde...

...teslim tutanağının … ile imzalanan yeni sözleşmenin ve sözleşmenin imzalanması... Her ne kadar, davalı idare tarafından sunulan... maddesini zımnen ilga ettiği anlaşılmaktadır.

...neticesinde denetçi raporunda belirtilen farklı bir tutarda (.. TL) belediyenin zarara uğratıldığı tespitinin... ’e müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine hükmedilmiştir. Dolayısıyla savunmada her ne kadar ...

Yönetmeliğin Ek-7. ...düzeltme yönündeki itirazlarını yeniden dile getirmiştir. ...tutarındaki “gecikme cezası” bedeli kadar davacı şirketin borçlu bulunmadığının... ...Dairenin değerlendirmeleri arasındaki farklılık taraflarca imzalanan sözleşme...

...belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında... ...anlaşmazlığın vücut bulduğu, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş... ...usul ve esaslara göre tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye...

...imza altına alınmış olduğu, her ne kadar istekliler tarafından ihale onay... ...alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren... b) Hafif ticari kapalı kasa kamyonet asgari 2020 model”, “ ...isteklilerin sunmuş oldukları belgelerin yeniden incelenmesi ve sunulan belgeler...

...Numaralı “Sonuç Karşılığı Genetik Laboratuvarı Hizmet Alımı” İhalesi... ...kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde... ...konusu İdari Şartname maddesinde fiyat farkı kararnamesinin 5’inci maddesinde... ...ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda...