... yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen... Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1. ...maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir.

...31760 sayılı ve 24.02.2022 tarihli Resmi Gazete’de belirlenen yeni fiyat farkı uygulamasının esas alınması gerektiği... maddesine göre fiyat farkı verilecektir.

...süre uzatımı verildiği, yüklenicinin iş artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının... ...ağaçlarının deplasesinin tamamlandığı hususunda 16/12/2021 tarihli tutanağın tutulduğu ve taraflarca imzalandığı, Yüklenicinin... ...ait ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur edildikleri, Yönündedir.

...imzaladığı 21.05.2009 tarihli eser sözleşmesinin eki “Birim Fiyat Tarifleri Raporu”nda tanımlanan 11.04 Poz nolu “Granüler... ...benimsenerek, taraflar arasında imzalanan 27.06.2009 günlü toplantı tutanağının davacı yüklenicinin dava konusu alacağının... ...teknik rapor hazırlatılmış ise de, bu toplantı tutanağıyla yeni bir sözleşme yapıldığına dair mahkemenin tartışılmış...

...tarafından yapıldığı, ancak idarece EPDK tarafından yayımlanmış fiyatların kullanılmaması sebep gösterilerek aşırı düşük... ...kalan geçerli teklif sahibi isteklilerden mevzuata uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi... ...tutanağı imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi ile tutanağı düzenleyen SMMM’ye ait faaliyet belgesinin de...

Yüklenicin görüşü ve talebi: 03/01/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında; sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde götürü olarak belirlenmiş iş kalemlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ilave imalatlar ve imalat miktarlarındaki artışlar için yeni birim fiyat oluşturularak taraflarına ödenmesi gerektiği yönündedir.

(TL/m) Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: … ...kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.” İhale dokümanları arasında...