...süre uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten sonra... ...fıkrasında ise Zamanında yapılmayan yazılı bildirimlerin dikkate alınmayacağı...

... bu sebeple düzenlenen hak edişlerde gecikme cezası kesilmeye başlandığı, İ daresince yükleniciye ... programının gerisinde kalınması sebebi ile yazılı ihtarda bulunulduğu ve idaresince verilmiş bir süre ... sırasında düzenlenen hak edişlerde kesilen gecikme cezaları ve fiyat farklarının en son onaylı ...

...eki hükümlere göre bildirimlerin elden ve yazılı yapılabileceği, yapı denetim görevlileri... ...uzatımı verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği yönündedir... ...ve saha izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin görüş ve talebi ; İşyeri...

...tarih ve … sayılı yazısı ile 10 gün süreli ihtarnamenin davacı şirkete gönderilerek, verilen... ...konusu yazısının konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla...

...ayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün... ...Çatılı Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı görülmüştür... ...İlama konu edilen mal alımı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplanması hususunda sorumlu...

...uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme cezası kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi... ...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması, (d) bendinde...

...11.2015 tarihinde ödemesi gerekirken 7 gün gecikmeli olarak 07.12.2015 tarihinde ödediği... ...ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın tebliğ tarihinden itibaren işleyecek... ...gerçekleştirilmemesi halinde idarece en az 10 gün süreli yazılı ihtar çekilerek gecikilen her güne karşın...

...oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası, teknik personel bulundurmama... ...karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmadığı...