Yargıtay'dan Emsal Karar: İhtar Çekmeden Kesilen Gecikme Cezası Geçersizdir! , 4735 sayılı kanun , eser sözleşmesi , feshedilmeyen süre , gecikme cezası , ihtar zorunluluğu , sözleşmenin feshi , Yargıtay 15.

Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere, mal ve hizmet alımlarında teslim edilmeyen iş kısmı üzerinden gecikme cezası kesintisine gidilmektedir. Bu sebeple, kabulü yapılan işlerde Sayıştay'ın gecikme cezasına bakışı ile Yargıtay'ın gecikme cezasına bakışının farklı olduğunu belirtmemiz gerekir.

Sözleşmenin feshedildiği hallerde gecikme cezası süresi Konuya ilişkin olarak  Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 19.10.2021 tarih ve E.

- İdarece gecikme cezası oranı belirlenmemiş ise yine de gecikme cezası uygulanabilir mi? Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.12.2021 tarihli ve E. ..oranında gecikme cezası uygulanır.” 25.4. 

İdare bir defa süre uzatımı verdikten sonra, yüklenici artık bu süre uzatımına göre iş programı yaptığından bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi ve gecikme cezası kesilmesi iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz ( Yargıtay 15 HD., 9.4.1992 tarih ve E:1992/1003, K:1992/1753 sayılı kararı ).

Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde gecikme cezası matrahı Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’de, “25.2.  Kısmını gecikmeyle tamamlamış ise, gecikme cezasının sadece II. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun T. ..oranında gecikme cezası uygulanır.

Yükleniciye uygulanacak gecikme cezaları dahil, tüm cezalar, işin ilk sözleşme bedeli üzerinden hesaplanır . Bu, gecikme cezası dışında, sözleşmeye aykırılık cezası kapsamında değerlendirilir. Ancak, özellikle Yargıtay ve Sayıştay kararlarında idarece kusursuz olarak...

Yargıtay 6. Hakkaniyeti sağlamak adına da, gecikme cezası matrahı, eksik işlerin bedeli olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikle idarelerin takdirinde olan gecikme cezası oranı, sabit bir oran haline getirilmiştir. Yargıtay 15.