...araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini... ...verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri... ...gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin... ...istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle...

...mücbir sebepler beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin... ...bir imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı tamamlanmayan ...

...sunmuş olduğu 29/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; İşin... ...eklerinden özetle İşin yapım sürecinde bazı iş kalemlerinde... Etap Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ”nin yürütülmesi... ...götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin...

Bu çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım... ...sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş... ...Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin...

...avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu (….... Yönetim Merkezi İnşaatı Yapım İşi” nde düzenlenen hak... ...görüş ve talebi; 10/03/2021 tarihli dilekçesinden özetle; işin yürütülmesi...

...ve aynı zamanda sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... Örneğin; hiçbir idarenin resmi...