...fahiş olduğunu, davanın reddine karar verilmesini istemiş, mahkemece, bilirkişi... ...çıkartılmış ve ek poliklinik bina yapım işi davacı F1 Mimarlık İnş... ...yazışmalardan sonuç alınamadığı ve idarece 10.12.2009 tarih ve 8237 sayılı...

...ihale edilen “Merkez … Ortaokulu Yapımı” işine ilişkin olarak Sayıştay... ...Sayıştay Daireleri tarafından karar verilmesi gerektiğinden; ilgili Kurum...

...Tankı yüzer ayak uygulama projesi”nin idarece ölçüleri değiştirilerek 17... ...başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre... ...işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi...

...haliyle de CD'lerinin İdareye verilmesi, aşağıda Birim fiyata... ...hakedişte proje bedelini talep ettiği, idarece proje bedelinin 14 nolu hakedişten... ...bağlanan “Erzincan Kemah Doğanbeyli Göleti Yapım İşi” nde, uygulama projelerinin...

...olan akrilik zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde belirtilen... ...iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi... ...gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici...

Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...eksik kesilmesine yönelik tazmin hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde... ...belirtilen şartların varlığı durumunda, idarece yapılan değerlendirme sonucunda...

...bağlanan “ Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi ” nde; 2021 yılı ödenek... ...731.980,00 TL sözleşme ödeneğinin idarece onaylanan iş programına uygun... ...harcanmamasında kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir...

...Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi ihalesine ilişkin... ...alınması sebebinin (kesin teminatın verilmesi) bu hâliyle sona erdiği; Ancak... ...belgelerin incelenmesi sonucu, ihaleyi yapan idarece alınan … tarihli ve ..