...Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini... “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler” başlıklı 50’nci...

B-)Yapım İşleri Genel şartnamesinin 22.maddesindeki belirtilen sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespitinde 33.1. Fıkrası hükümleri geçerli olacaktır.” hükmü, Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “…

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde; “( ...inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde...

Eksik iş, sözleşme ve eklerine göre yapılması gerektiği halde yapılmayan (noksan bırakılan) işleri ifade eder. nolu kararı) Yapım işlerinde, eser sözleşmelerinde, eksik iş ile ayıplı...

Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi uygulanır.” denilmektedir. Yapım İşi”nde yüklenici ... ...işler olduğu, kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını ifade... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde, “(

...üzere 180 gün süre uzatımı verildiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve işe ait sözleşmenin ilgili hükümlerine... Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi” nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen... i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,…”

...fıkralarında, İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve... Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının... ...belirlenmesine karar verildiği; Davacının dava konusu ihalenin idari şartnamesinin 47.