...Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapım ve İşletilmesi İşi”nde kontrol... ...gereken tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği... ...eksiklik ve kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapım ve İşletilmesi İşi”nde kontrol... ...gereken tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği... ...eksiklik ve kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...ödeme miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını... ...yapılarak işe başlandığı, İşyeri tesliminden sonra yüklenici tarafından...

...na göre 23/01/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yapılması zorunluluğunun bulunduğu, işyerinin görülmesi mevcut saha kotlarının... ...Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet... Bu hükümlerden; Yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında...

...şe ait Sözleşme’nin “ İşin ve işyerinin korunması ve sigortalanması... ...hırsızlık , sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer... (1) Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını... ...feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir .

...imalatı yapılmasına karar verildiği, yapımından vazgeçilen diyabaz kaplama... ...maddesindeki belirtilen sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespitinde 33.1... ...tarihli dilekçesi ile Anlaşmazlık tutanağı ve ekinde sunulan birim fiyat...

...ayının “İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken... ...iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde... Öncelikle, yeni fiyat tutanağı eki yeni fiyat analizinde; kamu... ...Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre...

...aynı teknik personelin her iki işin yapımında da görev başında bulunmasında... ...yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş... dönemindeki elektrik işleri toplam gün sayısı esas alınmıştır. ...alan, teknik personelin devamlı olarak işyerinde bulundurulması hükmünü...