...olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak yapıldığının... ...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri... ...bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının...

...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek... ...Kiremitliktepe 5 adet atlama kulesi inşaatı yapım işi için ihale ilanı yapılmıştır... Dava dilekçesinde özetle yasaklama kararının... Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

Mahkemece öncelikle yapılması gereken iş; HMK'nın 31. 2.Dava dilekçesinin dava konusu kısmında... ...statüsünde sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi istenerek... ...taburun devamındaki çalışma alanına gidişlerine müsaade edilmediği, Bilirkişi...

...ödeme miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını... ...7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi • İdari Şartname, • ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir... Diğer Ekler şeklinde olacağı düzenlenmiştir. TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile... ...talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; atölye doğrultma... ...Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet... Bu hükümlerden; Yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında...

...besleme ve hasat edilmesi ile ilgili işleri kapsadığı, ihale uhdesinde... ...faaliyet alanının ihale konusu işe ilişkin olduğu sonucuna ulaşılamayacağı... ...veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, ifade edeceği...

...tanımına uygun olduğu, iş artışı/eksilişlerinde ise YİGŞ’nin 22 nci maddesinde... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...kaleminden olması, birim fiyatının ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin...