Söz konusu Esasların “İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinde... ’ın sözlü açıklamaları ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. ...Uygulama ayı” iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı; “Güncel...

...süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programını, ihzarat ödenek dilimlerinin ötelenmesi... Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “ ...olunan işler veya çalışmasını geciktiren işlerin tespiti pozlar ve miktarlar olarak ayrıntılı...

...ek teminat alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. ...ihalede fesih tarihi itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı... ...olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin iş programına uygun olarak işe devam etmemesi sebebiyle...

...başlıklı 12 nci maddesinde, “Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten... … İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar. ...mekanik onarımların yapılması, kumlama ve boya işlerinin yapılması, mikser demontajı ve montajının...