...Sözleşmeleri Kanununa göre 06/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...tarihinden sonra düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin ihtirazi kayıtla... Yapım işi ”   ...veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek... Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “

...yapısının projelerinin hazırlanması, toprak işlerinin yapılması, yapım tekniği... .) arasında 04.11.2014 tarihinde imzalandığı, .. ...verilmesi gerekecek olup, bu bağlamda işin bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden... Arası Yapım işinde; 13.10.2016 tarihli Komisyon... hattında yapılan değişikliklerin, ..

...süre uzatımı verilerek işin yeni bitim tarihinin 15/12/2022 olarak belirlendiği... ...Yapılması” işinde; ödenek aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan fiyat farkları... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen... ...müteakip, onaylanan ilk iş programına göre işlerin yürütülmesi gerektiği, İşin... ...emri verilmemesi sebebiyle 24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve...

... suretiyle idare tarafında belirlenen iş bitim tarihinin 18.10.2018 olarak belirlendiği, Mevcut ... göre ihale süresi içerisinde ek iş yapımının alenen yasal mevzuata aykırı olduğu ... taburun devamındaki çalışma alanına gidişlerine müsaade edilmediği, Bilirkişi raporunda ... belirtilerek kararın bozulması talep edilmiştir.

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...onarımların yapılması, kumlama ve boya işlerinin yapılması, mikser demontajı... ...başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre... ...işin süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 29/03/2024 olduğu, işin... ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/11/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...belirtilmesi, yangından zarar gören işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...konusu işin sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinden... (30.01.2019 tarihine kadar) -

...cezasız ilave süre verilerek işin bitim tarihi 02/07/2018 olarak belirlenmiştir... ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... ...bu tarihten 2 gün sonra 06/02/2019 tarihinde gönderdiği yazı ile 7161... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş...

...gelebilecek iş artışı veya eksilişlerinin işin bedelini etkilememesi... ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 17/04/2020 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan... ...2021 olduğu, ilave sürelerle işin bitim tarihinin 12/06/2021 tarihi olarak... bedel üzerinden akdedilmiştir. İkmal İnşaatı Yapım İşi” nde; 20/12/2021 tarihinde...