GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Konuya ilişkin mevzuat hükümleri irdelenecek... ...a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile... Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye... ...güncellenmemesi ile (2016 yılı hakedişlerinin) fiyat farkı ödemelerinden... ...sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinin...

...Bakanlığı … İl Müdürlüğünce … tarihinde ihale edilen ve … … İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. Ancak, işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan... Söz konusu yapım işinde yapılan mukayeseli keşif sonucunda %..

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/10/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... iş kalemi , iş programı , şantiye ...süresinin 450 gün ve sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 07/01/2023 olduğu, Yüklenicinin... ...sürüncemede kaldığı tespit edildiğinden, bu işlerin ihale edilebilmesi için proje... ...imalatların niteliği, teknik özelliği, yapım süreleri gibi hususlar esas alınarak...

...değerlendirmesi ise; İlk iş programına göre işlerin yürütülmesi sırasında, mücbir... ...programlarında belirtilen revize iş bitim tarihlerine göre de yüklenicinin... ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/11/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen...

...Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi”nde; yapımına sonradan karar verilen ve birim... ...işin süresinin 200 gün ve ilk iş bitim tarihinin 02/05/2022 olduğu, İşin... ...İhale Kanununa göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına... … İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...fiyatlarının ihale davet tarihi olan Eylül 2021 tarihine getirilmesi gerektiği yönündedir...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...sürenin iş bitim tarihine eklenerek son iş bitim tarihinin belirlenmesi  gerektiği... Yapım İşi”nde; Yer tesliminin 03... ...farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname...

...süre uzatımı verilerek işin yeni bitim tarihinin 15/12/2022 olarak belirlendiği... ...Yapılması” işinde; ödenek aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan fiyat farkları... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen... ...müteakip, onaylanan ilk iş programına göre işlerin yürütülmesi gerektiği, İşin... ...emri verilmemesi sebebiyle 24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve...

...belirtildiği, bu nedenle işin devamı esnasında Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12... Söz konusu iş, .. tarihinde sözleşme imzalanmış, .. ...yapılarak işe başlanmış olup, iş bitim tarihi ... olarak belirlenmiştir. ...edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 '...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 09/12/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...gün süre uzatımı verilerek yeni iş bitim tarihinin 04/10/2022 olarak belirlendiği... Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi”nde; 2 nci süre uzatımına... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; Ödenek tespit olunmuştur. ...sürüncemede kaldığı tespit edildiğinden, bu işlerin ihale edilebilmesi için proje...

...Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. ...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da... ...yapılan ön inceleme sonucunda, 06.06.2023 tarihinde duruşma yapılmasına ve duruşma... ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek... ...yapılan görüşmelerde işin adında “yapım” kelimesi geçmemesi nedeni ile...