...SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde... ...İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği... ...feshedilerek 14/02/2012 tarihli makam oluru ile fesih bildirim yazısının... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

...uygulanması sırasında teslim edilen işlerin teknik şartnameye uygun... ...verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla... ...yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin...

...süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı... ...verilmesi ile ilgili olarak yapılan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

...teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde... ...varsa ek kesin teminatların; …b) Yapım işleri dışındaki işlerde... ...kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine... ...Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden...

...projelerinin hazırlanması, toprak işlerinin yapılması, yapım tekniği... ...şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken... Arası Yapım işinde; 13.10.2016 tarihli... ...uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde...

...ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20... ...ziyan talep edilebildiği gibi, gecikme cezası da kesilmekte... ...bir imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı tamamlanmayan ...

...bedele yapılması ve yapılan işlerin usulüne uygun gerçekleştirilmemesinden... ...dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere... ...bitirilmeyen inşaatın kalan kısmının yapımı için 23/12/2011 tarihinde... ...dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

...onarımların yapılması, kumlama ve boya işlerinin yapılması, mikser... ...ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için... ...verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği... ...izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin görüş...