maddesinde “Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve... ...şartnamenin idareler tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak... ...bir oranında günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi... “denilmek suretiyle Dairemizin kabulü şeklinde uygulama yapılmıştır.

... maddesinde, “Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin ... sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Çevre ...

Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin ... sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Çevre ...

...yapısının projelerinin hazırlanması, toprak işlerinin yapılması, yapım tekniği düşünüldüğünde... ...ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise... Arası Yapım işinde; 13.10.2016 tarihli Komisyon Süre... ...gelmelerinin sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz durumlar...

...gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ve Pansiyon Yapım İşi” nde, işe ait Sözleşmenin 12/03...

...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan... Yapım İşi”nde yüklenici ... ...kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak yapıldığının... ...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve... ...itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu... ...içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen...

...İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... ...belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek...