...gerilim hattı bulunduğu, yer teslim tutanağı ve ilk iş programının itiraz... ... ...geçen sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler için... ... ...mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede...

...meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. ... ...sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince... ... İnceleme konusu ihalenin park yapımı, saha yapımı onarım-tadilat işleri, bitki, çiçek ve gübre alımı ihalesi olduğu, itirazen...

... ettiklerini, bu eksik hatalı ve işin yapım aşamasına engel olabilecek işlemleri çeşitli ... zorunluluklarının bulunması nedeniyle hatalı kazı işlerinin üzerine boru döşenmesine davalı ... idarenin zımnen muvafakat ettiğini kabul ederek çalışmalara başladıklarını, ilerleyen ...

...gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların... ... ...anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki...

tarihli Tespit Tutanağında (5798 yevmiye no.lu ödeme emri ... projesi ve mahal listesi gereğince çatı yapımında 10*10 cm ve 5*10 cm kalaslar kullanılması ... ... ... yansıtmadığının açık olmadığı, yüklenicinin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 51 ... ve fotoğrafların görülmediği ve kabul edilmediği anlaşıldığından, ayrıca ...

Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak, hakediş... ... Aynı şartnamenin “Geçici hakediş raporları” başlıklı... ... ... gecikmeli olarak ödenmesi halinde ise bu işleri yapamayabileceği ve böylece işte ... uzatımı verilebileceği uygulamada kabul edilmiştir.

3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun geçici 3. ... ...inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.” 15... ... Başvurunun KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA, C.

...tarafından iki kez ihale konusu işin yapımında süre uzatımı talep edildiği, süre uzatımı isteğinin kabul edildiği, bu tarihten sonra 12... ... ...diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce...

039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ... ...aykırılık bulunmadığından temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının... ... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48.