...herhangi bir ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik... İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde... ...yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.” “ tarihli Taşınır İşlem Fişlerinin yine ...

Üniversitesi Yapım İşleri ve Teknik Daire... ...sayılmayacağı için kesin hakediş sürecinde düzeltilmelerinin mümkün... (Tekniker) Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri: … Geçici Kabul Komisyonu Tutanağını Onaylayan-… (

...uyuşmazlık, davalının yükümlendiği Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar... ...üzerinde durulmadan davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru... geçici hakediş , kazanılmış hak , Yeni birim fiyat ...edilmiş ise de, sözleşmenin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...ödemesi yapıldıktan sonra, ilgili yapım işine ait 2021 yılı bütçesinin... ...çalışıldığı gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu sebeple... ...bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen...

...Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Yapımı” işinde, güzergâh değişikliği... Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın tespit... ...ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken... ç) Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere...

...dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu... ...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4.