...fıkrasında; Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe... ...ekinde yer alan Tutanaklar ve Taşınır İşlem Fişlerinin aksine teslim alınmadığı, hiçbir... tarihli Tutanak ile imza altına alındığı anlaşılmıştır.

...hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği... ...Şartnamesi hükümleri uygulanır.” Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın...

...traktör ve binek araçların evsel katı atık işleri için kullanılmadığı ve söz konusu... ...atık bertaraf ücretinin hesabında ise sadece yüklenici firmanın katlandığı işletme maliyetlerinin... Depolama Sahası Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İşi” nde; … ...Değişikliği Bakanlığı tarafından “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri...

...kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir... Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31... …) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici...

...ile yapılan ve malın teslimi, hizmetin veya yapım işinin belli bir süreyi gerektirdiği... ...baskı hizmeti ve otobüs kiralama hizmet alımı işlerinde, işin gerçekleştirilmesi belli bir... ...başlıklı 22’nci maddesinin 22.1.1.3’üncü alt maddesinde; bu madde kapsamında alımı yapılacak...

A) “Özel-4” poz numaralı “Su Altında Kayada Foraj Yapılması” iş kalemine... ...Yapılması” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Yapım Şartları: İdarece onanmış uygulama...

Davacı yüklenicinin dayandığı 13.2.1987 tarihli olur... ...Uygulama Kriterleri” başlıklı kısmında beton işlerinin fiyatı ile ilgili uygulama kriterleri... ...imalatlara giren kum çakılın yükleme, boşaltma ve figüre bedellerini de kapsadığı ve...

...açıdan en avantajlı teklif sahibinin Atlas Altyapı A.Ş., ekonomik açıdan en avantajlı... ...2023 tarihli ve 2022/965682-6458797-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, belgeye... ...konusu iş veya benzer işler kapsamında olmayan işlerin tutarlarının ise iş deneyimi kapsamında...