...ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı... ...hükümleri uygulanır.” Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare...
yapım işinde süre uzatımı nedir - Arama Sonuçları
...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı
...yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak... ...onaylanmasını müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade edilerek... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize...
.Yapım İşi” nde, süre uzatımı konusunda... ...bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir... ...herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin...
YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... ...olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...
...sözleşmeleri, taahhüt edilen işin belirlenen süre zarfında tamamlanması esasına... ...nedeniyle bir iş artışı zorunlu olursa (yapım işlerinde olduğu gibi mal alımlarında... Mal alımlarında süre uzatımı esasları, genel olarak Kamu...
...işlerinde ödenek yetersizliği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... Verilen süre uzatımı hukuksuz olduğundan, 1. ...ödenek varken bu gerekçeyle süre uzatımı verilmesi, hem gecikme cezalarının...
...veya mücbir sebepler dolayısıyla süre uzatımı verilen hallerde, yükleniciye... ...idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına... ...Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına...
...kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir... ...cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda...
...yapım işi ihalelerinde uzatılan süre için fiyat farkı verilmesi zorunlu... Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Tespit Usulleri Nelerdir? ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...