Buna göre işin bitmesi gereken tarih 31.12.2016’dır. ...Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine... ...süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir. ...sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin...

Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...maddesindeki ifadelerle; dosyası incelenen söz konusu işin sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan... Yüklenici sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan 04... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebinden ibarettir. işbirliği protokolü çerçevesinde yapımı planlanan ... ...bu nedenle de sözleşmenin haklı ya da haksız feshinden söz edilemeyeceğini, bu durumda ise... projesi içerisinde yer alan 6 adet sulama projesi yapım işinin ...

... SERLAND T-BATISI -ORAMAR TİÜB yol inşa ihalesi sözleşmesinin imzalandığını, davacının sözleşme tarihinden ... iş statüsünde sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi istenerek mevcut iş ... müvekkilinin iş bitirme süresinin hitamına kadar işine devam etmesinin sağlanmasına, aksi halde feshin geçersizliğinin tespiti ile fazlaya dair haklar ...

...olmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin sözleşmesi ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı... ...Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesinde... ve Pansiyon Yapım İşi” nde, işe ait Sözleşmenin 12/03... ...Odasından alınan fiyatlar)’nın uygulandığı, işin yapılan ve yapılmayan kısımları için...

...idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. Sözleşmenin feshinden sonra yapılan tespitlerde, sözleşme... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.