karar verilmiştir. ...nici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister... Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili... ...esaslı olarak iş süresince idareye teslim edileceği ve yüklenici tarafından...

...2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif... ...Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan... ...resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.”  bilgilerine yer verilmiştir.

...yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici... ...09/2021 tarihinde boşaltılıp teslim edildiği, otoparkın bu... ...zorunluluğunun bulunduğu, işyerinin görülmesi mevcut saha... ...Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık... ...idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı geçen Kanun’un...

) içme suyu inşaatının yapımı konusunda 08.07.2013 tarihli... ...sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek hükmünde... Ortak Girişimi (adi ortaklığı) arasında düzenlenmiştir. ...teminatının irat kaydedildiğini, işi üstlenen adi ortaklığın...

...sözleşmenin feshedildiğini, ancak işin ivediliği nedeniyle davacı... ...için 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verdiğini, davalıya... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...gerekçesiyle toplam 383.660 kg kömürün yerine aynı miktarda tevdi tarihini...

...hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği anlaşıldığından... ...devrede olduğu için idarece yer tesliminin hemen yapılmadığı... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...edilmek üzere götürüldüğü ve işin bir bütün olarak 10 gün...

...kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte... Yapım İşi”nde yüklenici ... ...sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte... Yapım İşi”nde yüklenici ... ...sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...