KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından savunma verilmemiştir. maddesinde, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece... ...bırakmak saikiyle işlem tesis ettiği, böylelikle kişilerin yararını gözettiği ve kamuyu zarar...

Madde şu şekilde düzenlenmiştir: İKN kapsamında yüklenilen işin işçilik maliyetinin artışlar oranında... ...olarak belirlendiği ihalelerde, asgari ücret artışının beklenenin çok üzerinde olması...

...toplama ve harcama yetkisi tanıyan bütçelerin yapımı, halkın temsilcilerinden oluşan yasama... ...bulunması halinde ilgili mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu mevzuata uygun... #039;Yargı'  başlıklı üçüncü bölümünde düzenlenmiştir.

...bağlanan “Başakşehir Stadyum İnşaatı” işinde Yapı İşleri Müdürü olarak görev yapan... iş yönetme belgesi , kontrol mühendisi ...hakedişin görevde olduğu tarihte düzenlendiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği...

...özel maksatlı araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir... Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...davada, davalı idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını, gecikmede...

...döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. ...itibariyle geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan... İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

...yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin yürütülmesinden... ...Kayıplarının Azaltılması Hizmet Alımı” işinde, işin denetimi ve yönetiminde kullanılacak araçların... ...maddesinde; “Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine...