...verilmesi gerekir iken süre uzatımı verilmeksizin cezalı çalışıldığı, anılan hususlarla ilgili... ...en kısa sürede çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem arz ettiği... .k Açık Otopark Yapım İşi” nde; proje değişikliği, iş artışı...

...tamamlanabileceği veya en azından bir süre cezalı çalışılarak işin tamamlanabileceği... İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan davacı... adli yargı , bilirkişi , idari yargı , sözleşmenin feshi , yasaklılık

...bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir... ...düzenlendiği” bilgisinin tebliğ edildiği, bütçe değişikliğinden dolayı yüklenici firmaya 195 gün... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi eki “ Tip Sözleşmenin ” “

...projelerde teknik gerekçelerle bir takım değişiklikler yapıldığı, buna bağlı olarak... ...yapılarak belirlendiği, yüklenici ile anlaşma tutanağı düzenlenerek hakediş ödemelerinin... Etap Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ”nin yürütülmesi sırasında...

1) Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. İkmal İnşaatı Yapım İşi” nde; 20/12/2021 tarihinde taraflarca... ...bir itiraz söz konusu olmadan yeni birim fiyat tutanağının yüklenici ile birlikte imzalandığı...

Buna göre işin bitmesi gereken tarih 31.12.2016’dır. ...belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için, kamu zararına... ...sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin...

...başlama tutanağı” ile “İş yeri teslim tutanağı” tarihleri arasında geçen sürenin... ...düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı 02/08/2021 tarihinden... Yapım İşi” nde; Yer tesliminin 03/06/2021 tarihinde...

...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan işin teknik şartnamesinde (İmalat Yapım Koşulları...  imalatlarının yer aldığı, Poz Tariflerinde  (İmalat Yapım Koşulları) “ ...talepleri 22/10/2021 tarihli “Anlaşmazlık Tutanağı” da özet olarak aşağıda belirtildiği...