... tarihli ve 1979284 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare ... Ali Paşa Cami İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; proje değişikliği sonucunda ... olarak belirlenen yeni birim fiyat yüklenicinin itirazı sonucunda oluşan ... ... ...Yılı İnşaat ve Tesisat Rayiç ve Birim Fiyat Listelerinde yer alan birim fiyatlara “Yüklenicinin varsayılan ortalama tenzilatı” adı altında %10 oranında tenzilat uygulanması...

... ve/veya malzemenin, makinenin yapımcı, üretici ve satıcılarından fiyatlar ... fiyatlara ihale tenzilatı adı altında indirim uygulanmasına ilişkin ... açıklamalar çerçevesinde iş ve işlem yapılması durumunda tereddüt ... böylece yeni birim fiyat tespitinin yüklenici ile birlikte yapılabileceği, Değerlendirilmektedir ...

Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.”,

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesi ve detaylarda, bodrum perde dış yüzey su yalıtımının “Taşıyıcılı” temel altı su yalıtımı olarak... ... ... bir bütün olduğu, idareyi ve yükleniciyi bağladığı, Anahtar teslimi ... idaresi tarafından düzenlenecek ve ihale dokümanları arasına konulacak ... atıfta bulunulmasının işin yapımında uyulacak teknik şartları vurgulamak ...

...bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una … kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir... ... ...ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda...

... bilgilerin mevcut olmadığı, yüklenicinin sözleşmenin 6 ncı maddesi ... bağlantı hattı yapılması gibi altyapı imalatlarına yönelik açıklama ve yapım şart ve tekniklerine yer verilmediği görülmektedir. ...

... teçhizat ve sistem ağırlıklı yapım işlerinde (pompa temini ve ... dayalı olarak açıklanabileceği, Yüklenicinin 4734 sayılı Kanun’un ... sözleşme bedeline dâhil olduğu ve iş artışı kapsamında değerlendirilemeyeceği, Belirtilmektedir ... ... ... incelendiğinde; Anlaşmazlığın, yüklenicinin karma sözleşmenin anahtar ... şartname ve imalat tanımları adı altında düzenlenen belgede tarif ve açıklamalarına yer verilen dikey milli pompaların yapılacağını ...

2-Davacı yüklenici asıl davasında; taraflar arasında ... Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım ... nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin ... ... ... davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu ... olmadığı gibi, asıl davada davacı yüklenicinin fiyat farkı talebinin reddine ... rağmen davalı iş sahibi yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi de ...