...belediyenin mevcut parselde inşaat izni vermemesinden dolayı yapılan yer değişikliğine bağlı olarak verilen süre uzatımı... ...süre uzatımı kapsamında verilecek fiyat farkının hesabında işin ilk bitim tarihi olan aya ait endeksin temel endeks olarak... ...iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, …

...doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen sürenin, işin ölçülebilir seviyeye getirilebilmesi için tamamlanması... ...sözleşmesi gereği ölçülebilir duruma getirilebilmesi için yapılan imalatların fiyat farkının ödenip ödenemeyeceği hususunda... Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla...

… Belediyesi tarafından yapılan akaryakıt mal alımı işinde akaryakıt fiyat farkı hesabının hatalı yapılması... ...miktarları için bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, Güncel endeks veya fiyatının; Sözleşme hükümlerine... Ancak yapılan inceleme sonucunda, …

...işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme veya yönetme görevinde bulunmuş olmaları şartı getirildiği, bu tutarın tespit edilmesinde ise yurt içinde karma teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde; fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dâhil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden...

...hakkını kısıtlayacağını ifade etmişlerse de; Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmede bulunmayan işlerin yapılması zorunluluğu ortaya çıktığı durumlarda yapılan işin bedeli tespit edilecek yeni birim fiyat üzerinden ödenirken, yeni birim fiyatın tespitinde kaynakların verimli kullanılması ilkesi de göz önüne alınarak yüklenicinin...

...arasındaki sigortalı hizmet listesinin sunulduğu, Yapılan incelemede, sözleşmede işin bedelinin bir araç için (gidiş/geliş) bir sefer üzerinden KDV hariç 260 TL olarak belirlendiği, sözleşmede toplam sözleşme bedeli, araç sayısı ve sefer sayısının bulunmadığı, 9 adet faturanın KDV hariç toplam bedelinin 748.800,00 TL olduğu, istekli tarafından...

Bilirkişilerce de kabul edildiği gibi işin; sözleşmeye, tasdikli projelerde gösterilen imalat cinslerine, birim fiyat tariflerinde belirtilen esaslara ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılması ve yapılan her işin bedelinin de sözleşmesine göre o işe karşılık gelen birim fiyatlarla ödenmesi gerekir.

... ilişkin birim fiyat sözleşme aktedildiğini, yüklenilen işin zamanında ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirildiğini, hakedişlerle ... alınan metraj ataşmanında belirtildiği gibi iş mahallinde yapılan ölçüm sonucu çıkan bedelin ödendiğini, fazla iş yapılmadığını, davacının fazladan ...