...itibaren 420 (DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. “ Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları ” başlıklı 14 üncü maddesinde; “ Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “ İşyerinin yükleniciye teslimi ” başlıklı 6 ncı maddesinde, “(

... İşe ait sözleşmemenin süre uzatımı verilecek haller ve şartları başlıklı 18.maddesinde süre uzatım ile ilgili hususlarda ... yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun a)Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması ... talebinde bulunamayacağı hükmü ile düzenlendiğini, Yapı Denetim Kontrollüğünü yaptığı söz konusu işe ait süre ...

... ile yol ve saha kaplaması (ham zemin, beton, asfalt vs.) şartlarında karşılaşılacak olumsuz durumlar için herhang... Yapılan sondaj çalışmalarında zeminde sıkışmış çok sert tuvenan ve siltli, killi malzemeye rastlanılmıştır. ...sorumlularca ortaklaşa gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı (Asıl) İlamın 4.

Bu itibarla; başvurucuların karar düzeltme itirazları kabul edilerek; sözü edilen 02.03.2022 tarih ve 51155 Tutanak... tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup, iş bitim tarihi ... ...ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım...

...bitkisel toprak temin ve serilmesi ilgili imalatlarının, geçici kabul işleminden sonra iş artışı kapsamında ödeme yapılıp... Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir”.

...vermekle, bu şartnamedeki hususları okumuş, anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılır ” denildiğinden yüklenicinin bu hususları... ...maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi... ...için yeni birim fiyat oluşturulması ve buna göre ödeme yapılması gerektiği yönündedir.

...düşünüldü: Karar: Davacı şirket vekili; kafeterya-market yapıp, 20 yıl süreyle işletmeyi ve sonunda devretmeyi, ihale... ...hükmün de şartnamede yer almadığı, gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetmiştir. girdi fiyatlarında fahiş artış , piyasa şartlarının ağırlaşması , sözleşmenin feshi