İdaresi yazısı ve ekleri ile EKAP’ta kayıtlı ihale dokümanı incelendiğinde ... 11/11/2021 tarihinde de yer teslimi yapılarak işe başlandığı, Yer teslimi sonrasında ... ... a) İşin yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”,

.Yemekhane ve Kütüphane Yapılması” işinde; zemin sınıfının farklı olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili... ... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 1 ve Ek 2 nci maddelerine istinaden 09/03/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile...

Diğer taraftan sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin &quot ... uygulanabilir: a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler ...

...dayanılarak çıkartılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının...

...kapsamında teslim alındığı ve/veya montajı yapıldığı iddia edilen malların Sözleşme ve eki Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde olup... ... ... etmekte olan hukuk ve ceza yargılaması süreçlerinin sonucunda konu hakkında verilecek ... bütçesinden bu tarihe kadar herhangi bir ödeme yapılmadığından, 5018 sayılı yasanın 71 ... ... ...gerçekleştirilmediği anlaşıldığından tazmin hükmü verilmesi hukuka aykırıdır.

İdaresi yazısı ve eki ihale dokümanının incelenmesinden; İşin, yer tesliminin 19/07/2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı, süresinin 200 gün olduğu, Yozgat İl Özel İdaresinin DSİ 123.

... E87859104663.0914841sayılı yazıları ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından ... Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi”nde yüklenicinin, ihale ile ... sebeplerle gecikmelerin olduğunu ileri sürerek, tekliflerinin ve sözleşmenin yürürlükte ...

...belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri... ... ...ile davalı idarenin cevap verme süresi geçirildikten sonra 18/06/2013 tarihinde kayıtlara giren dilekçesi ve ekleri davacıya tebliğ edilerek...