... sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen bir takım olayların ... edilmesinin talep edildiği, davalı idarece yapılan değerlendirmede ise belirtilen hususların ... olarak kabul edilemeyeceğine karar verilmesi üzerine açılan davada; 4735 sayılı ...

...ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına...

...personel için taahhütname vermesi ve iş süresince istihdam etmesi nedeniyle … YTL... ... Yapı müteahhidi, inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları ek-12’de gösterilen form...

... bedel sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde isteklilerin tekliflerini, ihale ... göre kullanıma hazır bir şekilde eksiksiz ve kusursuz halde idareye sunulması gerektiği, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde de ...

...“Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar geli...

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”, ... MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28 inci maddesinin başlığı...

... yeri tesliminin 15.02.2021 tarihinde yapıldığı ve işin fiilen anılan tarih ... günlük süre uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması gereken tarihin ... ... Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüştür.