...Hizmet Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” düzenlemesinin yer aldığı, Hizmet... ...öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Hakedişler Aylık Bazda Hesaplanıp bakanlığımızın...

...üncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine... ...sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın... ...belli olması sebebiyle 2022 yılı içerisinde yapılacak 20 nolu hakedişte aralık ve kasım...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı (Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı) 26/01/2022... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp...

Hak edişlerde yapılabilecek hatalar ve yanlış uygulamalar... ...Sayıştay ve İçişleri Bakanlığınca yapılan denetimlerde çıkarılacak fazla ve yanlış ödemeler... ...iddiaya konu olan maddesinde yapılan düzenleme ile hakedişlerde yapılabilecek hatalar ve yanlış...

tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup, iş bitim tarihi ... ...şekilde ortaya çıkması ve proje müellifi raporunda mevcut zemin üzerine proje değişikliği... (5) İdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın...

...gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin... Dosya kapsamı ve alınan bilirkişi raporunun davalı iş sahibince davacıya belirtilen... maddesine göre bu sözleşmede uyarlama yapılması mümkün değildir. ...ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulu'nun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki gecikme...

...raporları ile ödenir…” hükmü, “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı... ...Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı... ...alındığı, 2020 yılında düzenlenen en son hakedişin ise bir sonraki yıl bütçe ödeneğinden...

metre üzerinden ödeme yapıldığı, dolayısıyla teslim alınan malzeme miktarından ……… ...fıkrasının (a) bendinde; “Yapım İşleri Hakediş Raporu: Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye... … İşi”ne ait 1 no.lu hakediş ekinde yer alan yapılan işler listesindeki... ...diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca...