2.4 Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca tasdikli faturalara göre yeni fiyat tutanağı düzenlenmesi halinde, en az üç firmadan tekliflerin alınması ve bu tekliflerin ilgili yapı denetim görevlilerince incelenip değerlendirildiğine ilişkin tutanakların da yeni fiyat tutanaklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.

... İşyeri tesliminin 11/11/2019 tarihinde yapıldığı, yapı denetim görevlilerinin 26/11/2019, alt yüklenici onayının 06/12/2019, saha ... ve çalışmalara başlanıldığı, bazı bildirimlerin elden yapıldığı ve süre kayıplarının oluştuğu, işyeri tesliminden itibaren ...

...maddesinde; “Radyatör tesisatı sistemi, kolon sisteminden sistem 2000’e bedelsiz değiştirilmiştir” denildiği, yapı denetim görevlileri ve yüklenici adına şantiye şefinin imzasıyla tutanağın imzalandığı görülmekle birlikte, yapılan bu işlemin YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümlerine göre bir proje değişikliği olduğu...

...Sayıştay denetimleri neticesinde idarelerince tahsilatlar yapılmaktadır.

Genel kural; Yargıtay denetim mahkemesi olup vakıa mahkemesi olmadığından vakıaları inceleyemez. Bu durumda Yapım İşleri Genel Şartnamesi 6/7. giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını...

...sebep olmadığını, aksine kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin... maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır.

İhale dokümanı kapsamında yapılan incelemede;   yapılan incelemede,   ...rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını...