...uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının... Taraflar arasında imzalanan 21.03.2014 tarihli sözleşmenin 8. ...haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

...nitelikli malzeme ile geri dolgu yapılması bedelinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” 6.2. 1-Yapım İşleri Genel şartnamesi, 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme tasarısı, 4-Uygulama projesi, 5-Mahal listesi,  

...sözleşmeye bağlanan bu işte sözleşmenin, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listesine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen toplam bedel üzerinden akdedildiği, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde de yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınmasının icap...

düzenlemesi, Aynı Şartname’nin “İhalenin sözleşmeye bağlanması” başlıklı 44’üncü maddesinde  “44.1. ...ifade edilmediği, ne kadar damga vergisi, sözleşme karar pulu bedeli ve KİK payı ödeneceğinin belirtilmediği,  ayrıca...

...na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...projesine göre yapılan beton döküm ızgara imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu, ihale dokümanı uygulama projesinde 3... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Uygulama projesinde yer alan açık teras çatıya ait imalatların sözleşme bedeline dâhil olduğuna, - TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde ; “ … (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin “onbinde üçü (% 0,03) oranında ceza uygulanacağı belirtilmiş, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 44/6. ...bağlandığını belirterek 20.657,00 cezai şart ile birlikte toplam 276.717,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini...

...incelenmesinde; İşe ait sözleşmenin 6 ncı maddesi ile sözleşme bedelinin 13.800.000 TL, aynı sözleşmenin “ Ödeme yeri ve... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...2020 den itibaren ara verilen imalâtlar için belirlenecek toplam bedelin sonraki aylara aktarılması suretiyle revize...