Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacak ve işe başlama tarihinden itibaren 450 takvim günü içerisinde simülatörleri... ...kazandığı süre uzatımına göre işin teslimi gereken tarih tespit ettirilerek bunun sonucuna göre uygulanacak gecikme...

Bu tespit yapılmadan sözleşmedeki ceza hükümlerini uygulamak hukuken mümkün gözükmemektedir. ...başlıklı 7.5.2 nci maddesinde; “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen...

metre fazla ödeme yapılmak suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. ...Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...istekli olduğu kabul edildiğinden, sözleşme ve eklerinde tespit olunmamış ancak işin yapımında her bir aşamanın...

...tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen vergi değeri üzerinden hesaplanan bina vergisi... ...alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme...

tarihinde imzalanmış olan anılan işe ait Sözleşmenin; “Sözleşmenin... tarihli Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir.

Dava; davacı şirket tarafından 02.02.2009 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı ile imzalanan... ...bulunmadığının Mal Kabul Komisyonu tarafından yapılan muayene sonucunda tespit edildiği anlaşıldığından, herhangi bir mücbir sebep...