Taraflar arasındaki sözleşme süresi dikkate alındığında, yüklenicinin işi 01.03.2015 tarihinde teslim etmesi gerekmekte olup 09.11.2015 tarihinde teslim gerçekleşmiştir.

İdare yazısı ve eklerinden; İşyeri tesliminin 15/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 450 gün ve sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 07/01/2023 olduğu, Yüklenicinin 22/10/2021 tarihli dilekçesi ekinde idareye sunduğu iş programının idarece uygun bulunmadığından...

İşin yer teslim tarihinin 15/11/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre süresinin 180 gün ve ... edildiği, Transformatörün 15/04/2022 tarihinde temin edildiği, yüklenicinin 27/05/2022 tarihinde işin geçici kabule hazır olduğu hususunda dilekçe verdiği ve idaresince 03/06/2022 ...

2-Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.4.2011 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki 28 günlük dönem için gecikme tazminatının ödetilmesini talep etmiştir.

Bu durumda gerek 4 ve gerekse 19 maddeye göre, işin süresine, yer tesliminde gecikildiği belirtilen süre etkili olmayacağından, sözleşme tarihi ile yer teslimi tarihi arasında geçtiği ileri sürülen 28 günün süre uzatımı olarak nazara alınması mümkün değildir.

ç) Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim eder.

maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımlarının iptali isteminin reddi açısından, teslimini taahhüt ettiği ihale konusu malzemelerin ilk teslim tarihi gelmeden sözleşme feshedildiğinden ifanın gereği gibi ve süresinde yapılmadığından bahsedilemeyeceği, 4735 sayılı Kanun’un 25.