Ancak müteahhit firma kendilerine süresinde yer teslimi yapılmadığı iddiasıyla gecikme cezasını ödemekten kaçınmaktadır. Sürecin adli yargıya taşınması müteahhit firmanın yer tesliminin süresinde yapılmadığına ilişkin iddiaların incelenmesini ve gerekli tespitlerin yerinde yapılarak konunun netleştirilmesini de sağlayacaktır.

5.1.1.2 Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir ” “

Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz” hükmü yer almaktadır.

maddesinde yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 oranında gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

...Mahkemesi'nde dava açıldığı, anılan Mahkeme'de görülen davada yaptırılan 28.12.2009 ve 19.09.2011 tarihli bilirkişi raporlarında, davacı şirketin malı süresinde teslim edememesine davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sebebiyet verdiği, davacı şirkete sebebiyet verilen gecikme nedeniyle en az 156 gün ek süre verilmesi...

...tarihinden sonraya kaldığı, bu nedenle, montaj sahasının davalı-karşı davacı iş sahibi tarafından sözleşmede belirtilen iş teslim süresinin çok ötesinde bir tarihte hazırlanmış olduğu, açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı davacı-karşı davalı yüklenicinin %100 kusurlu olmadığı, gecikmenin tarafların karşılıklı hatalarından kaynaklandığı...

İdaresi yazısı ve eklerinden; İşin yer tesliminin 11/11/2019 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 29/03/2024 olduğu, işin sözleşmesinde kısmi kabuller yapılacağının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

...güvenliğinde kullanılmak ve acil olarak teslim edilmek üzere verilen araç siparişlerinin teslim zorunluluğunun, 4735 sayılı Kanunun 10.