...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu... ...yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara... ...bağlamda; İdarece işe ait Teknik Şartnamede, iş kapsamında her... ...tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin 8.7.

...yansıtması, ihale dokümanı teknik şartnamelerin de özellikle... ...fiyat poz tarifleri” arasında belirtilen hususta herhangi bir... Bu teknik şartnamedeki tanımlanan işler... ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

...sırasında teslim edilen işlerin teknik şartnameye uygun olmaması... ...temerrüde düşmesi halinde süre verilmesine ilişkin olup, 6098... ...birlikte belirlenmiş ise bu günün geçmesi ile borçlu temerrüde... Belirtilen düzenlemeler Kanun'un 20.

...2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda... geçici teminat , ihale dışı , teklif geçerlik süresi

...kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için... ...kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak... ...iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir... ...süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı...

...Rektörlüğü’nün (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 01... ...değişikliğine binaen süre uzatımı verilmesiyle revize edilen iş programında... ...olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir... ...tutarlarının hesaplanmasına, geçici hakedişlere itiraz ettiğine...

...oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara... ...bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine, İdaresinin görüş... ...şaftlar arasında yapımından vazgeçilen imalatların bedelleri... teknik belgelerde, değişiklik...

...edilerek, yerinde çekildiği belirtilen ölçümlü ve diğer... ...Sayıştay Daireleri tarafından karar verilmesi gerektiğinden; ilgili... ...Sekreterliği Olur’u ile oluşturulan teknik komisyon üyeleri tarafından... ...başvurusunun bu kez esastan incelenmesine geçildi.

51.2-Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...anlaşıldığından süre uzatımı verilmesinin zorunlu hale geldiğini... ...çalışılmayan sürenin de sehven idari şartnamede dikkate alınmadığını...