Söz konusu tazmin hükmü Temyiz Kurulu’nun 17.02.2021 tarih ve 49043 Tutanak (33625 İlam) sayılı [Temyize başvuran diğer sorumlu … için aynı tarih ve 49044 Tutanak (33626 İlam) sayılı] Kararının 1’inci maddesi ile tasdik edilmiştir.
tazmin kararı - Arama Sonuçları
… Devamı
Yüksek Fen Kurulu Kararı (2022/74) Olayın Özeti: Bir bina yapım işinde, idarenin yapı ruhsatını geç alması nedeniyle yükleniciye 144 gün süre uzatımı verilmiştir. ... Sayıştay Temyiz Kurulu'nun Değerlendirmesi: Temyiz Kurulu, Daire'nin tazmin hükmünü bozarak idarenin uygulamasını hukuka uygun bulmuştur.
Özel Kalem Müd.)’dan münferiden tazminine karar verilmiştir. ... Özel Kalem Müd.) tek başına sorumlu tutularak tazmin hükmü tesis edilmiştir. ... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.04.2022 tarih ve 51624 sayılı kararı)
{66 sayılı (Asıl) İlamın 7’nci maddesiyle aynı konuda verilen tazmin hükmüne karşı sorumlulardan Gerçekleştirme Görevlisi … tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.03.2019 tarih ve 45825 sayılı Kararı ile; “…
.’a müştereken ve müteselsilen tazminine hükmedilmiştir. ... TL tazmin hükmünün TASDİKİNE, oybirliği ile, karar verildi. ... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 11.01.2023 tarih ve 52970 sayılı kararı)
... DERECE MAHKEMESİ KARARI İlk Derece Mahkemesi’nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararıyla; taraflar arasında imzalanan Tekirdağ -Merkez Nusratlı Göleti ve Sulaması" ... 000,00 TL zarar alacak bedeli, 1.000,00 TL kâr mahrumiyeti olmak üzere toplam 11.000,00 TL tazminat bedelinin sözleşmenin haksız fesih tarihi olan 14.08.2015 tarihinden itibaren işleyecek ticari ...
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 11 İlam sayılı Daire Kararının 2’nci maddesiyle, … ... ...ödenen danışmanlık hizmet alım bedeli olan … TL’nin kamu zararı teşkil ettiği ve tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ... 14.04.2021 tarih ve 49499 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile: “…
O halde davacının, sözleşme ve şartnamede kararlaştırılan gecikme tazminatını isteme hakkı vardır. ... 2001/299 sayılı 28.03.2001 tarihli Kararı ile benimsenmiştir ). ... 2006/13605 sayılı kararı)
maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, (Üye …, ... Üye … ve Üye …’in aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı) oy çokluğuyla, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.07.2018 tarih ve 44945 tutanak nolu kararı)
Yüklenicinin aynı anda hem işe devam etmeyi (muarazanın meni) hem de feshin sonuçlarına (tazminat, teminat iadesi) dayanması, talebin belirsiz olmasına yol açar. ... Hukuk Dairesi’nin 31.01.2023 tarihli ve E:2022/1282, K:2023/1128 sayılı kararı, bu usuli eksikliğin sonuçlarını net bir şekilde göstermektedir.